Договор Поставки Товара образец 2013

Договор Поставки Товара образец 2013.rar
Закачек 2021
Средняя скорость 4302 Kb/s

Договор Поставки Товара образец 2013

Договор N ___ поставки товара

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Покупатель вправе указать иных получателей Товара.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Цена единицы, количество Товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности, документации и ассортименту Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____). Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

2.3. Проверка качества, комплектности Товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем либо соответствующим получателем в установленном порядке после прибытия Товара (с учетом положений п. 5.5 Договора). При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ________________________ (рабочих/календарных) дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара условиям настоящего Договора. Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в указанный срок, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки Товара.

2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденном Сторонами заказе на поставку.

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за ____________________ (рабочих/календарных) дней до отправки соответствующей партии Товара.

3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредоставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

3.4. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если __% Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанный Покупателем Товара срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом случаях.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ банковских дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение ___ рабочих дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений.

4.4. Расходы по доставке Товара _____________ транспортом на согласованных Сторонами в п. 5.10 Договора условиях несет Покупатель. В иных случаях — Поставщик.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставщик отгружает Товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество Товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.

5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке Товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц Товара.

5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество Товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии Товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.

5.4. Соответствующая партия Товара по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

5.4.1. Партии товаров поставляются к строго определенному сроку.

5.4.2. Досрочная поставка Товара либо восполнение недопоставленного количества Товара в следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия Покупателя.

5.4.3. Уведомление Покупателем Поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары Покупателем приняты, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.

5.5. По выбору Покупателя поставка партии Товара осуществляется: доставкой Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ____________, либо до станции _______________________________ (железной дороги, автовокзала, аэропорта, речного вокзала) в ______________ со сдачей Товара перевозчику. Выбор получателя указывается в соответствующей разнарядке.

5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя (либо получателям) или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.

5.7. Приемка Товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем получателя.

5.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.10. Доставка Товара получателям осуществляется _______________________ транспортом из ________________ в _______________ по маршруту _______________ — ____________________ — _________________. Условия доставки — _____________________.

5.11. В случаях поставки негодных, некомплектных товаров, недопоставки, просрочки поставки Стороны составляют коммерческий акт (или акт общей формы и т.п.). Покупатель приглашает для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает Товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере ___% от стоимости соответствующей партии Товара, оплатить Поставщику расходы по ее транспортировке и хранению Товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи данной партии Товара. При этом при исчислении неполученной прибыли Стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии Товара.

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащую оплате стоимость Товара.

6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленной в срок партии Товара.

6.5. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку товаров Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких товаров, и они не приняты Покупателем на ответственное хранение.

6.6. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный статьей 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке Товара к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде __________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»________ ____ г. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его прекращении.

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении ____ (_____) _______________ (рабочих/календарных) дней с момента получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

Для регулирования взаимоотношений, связанных с поставкой определенной партии товаров, сторонами заключается специальный тип документа. На основании такого документа будет происходить регулирование деловых отношений, определяться ответственность и штрафные санкции при невыполнении пунктов настоящего договора одной из сторон.

Договор необходимо правильно и грамотно составить, чтобы при наступлении непредвиденных обстоятельств и форс-мажоров, пострадавшая сторона имела возможность на компенсацию. Поставщик берет на себя обязательства в срок, указанный в этом нормативном документе, поставлять партиями необходимый груз. Покупатель же должен неукоснительно принимать надлежащего качества и соответствующего количества товар и своевременно проплачивать за него.

Ответственность стороны несут одинаковую. Наступает она после подписания сторонами текущего документа и действует до момента окончания договора или его преждевременного расторжения. Даже при расторжении договора ни одна их сторон участниц договора, не будет освобождена:

  • от уплаты штрафов;
  • от ответственности.

Изменение и дополнение имеющихся условий

На протяжении всего периода действия, договор может изменяться сторонами. Все изменения и уточнения должны быть поданы только в письменном виде и считаются действительными только лишь после обоюдного согласования и подписания обеими сторонами.

Документ имеет юридическую силу, которая наступает после проставления личных подписей, один экземпляр должен быть у каждой стороны в наличии для возможности решения любых текущих вопросов.

Бланк договора поставки с условием о поставке товара партиями

Образец договора поставки с условием о поставке товара партиями (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки с условием о поставке товара партиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ с условием о поставке товара партиями №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.

1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.

1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.

2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение дней с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.

4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

5. ПРИЕМ ТОВАРА

5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.

5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.

5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.

6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.

6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.

7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.

7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г. .

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2., являются неотъемлемой частью Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

г.М 1 сентября 2013г.

ООО «С», г. М, именуемое далее по тексту Поставщик, в лице директора (или иного представителя) Ф., действующего на основании устава (или другого документа, например доверенности), с одной стороны и ООО «Д», г. М, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора (или иного лица) С, действующего на основании устава (или доверенности от 01.10.2013г), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию, номенклатура, количество, и цена которой согласовываются в Протоколе согласования цен (или спецификации, приложении и т.п.), который является неотъемлемой частью данного договора.

1.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна удовлетворять техническим условиям или другим согласованным обеими сторонами требованиям.

2. Порядок расчетов и поставки

2.1. Поставляемая продукция оплачивается по договорным ценам, отражаемым в согласованных сторонами Протоколах согласования цен (спецификации, приложений и т.п.).

2.2. Валюта цены – рубли РФ. Валюта платежа – рубли РФ.

2.3. Оплата продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Допускается отсрочка платежа, на весь период действия договора, в свою очередь отгрузка товара в адрес Покупателя осуществляется так же в течении всего срока действия договора, отдельными партиями.

2.4. Условие поставки – самовывоз (возможны другие условия, например поставку осуществляет Поставщик, она оплачивается отдельно или может быть включена уже в цену договора). При согласии сторон допускается отгрузка курьерской службой с оплатой транспортных расходов Покупателем. Транспортные издержки в цену поставляемой продукции не включены и оплачиваются отдельно.

3. Ответственность сторон

3.1. Покупатель несет ответственность за неполную выборку товара.

3.2. Полный либо частичный отказ от приобретения заказанной продукции допускается только по согласованию сторон и при наличии письменного уведомления Продавца об отказе.

3.3. Поставленная продукция ненадлежащего качества заменяется Продавцом на качественную. Срок для предъявления претензий – 20 дней с даты поставки.

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров.

3.5. В случае возникновения спора таковой рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

3.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Дополнительные условия

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность договорных обязательств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы.

4.3. Все изменения текста договора и дополнения к настоящему договору действительны только после согласования обеими сторонам. Копии документов, переданные посредством факсимильной cвязи, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия договора – с момента его подписания обеими сторонами до полного выполнения сторонами своих обязательств (или можно указать конкретную дату, например до 31 декабря 2014г).

6. Подписи сторон

Вы также можете скачать настоящий образец договора поставки в формате Microsoft Word.


Статьи по теме