Договор Подряда образец Рб

Договор Подряда образец Рб.rar
Закачек 3016
Средняя скорость 3962 Kb/s

Договор Подряда образец Рб

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

Договор подряда N ______ «___» ___________ 20__ г.

1. Предмет договора

1.3. Факт выполнения работ по настоящему договору подтверждается актом приема-передачи, подписываемым сторонами по окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) и являющимся основанием для расчетов.

2. Сроки и способы выполнения работы. Материалы

2.5. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по заданиям Заказчика, являющимся неотъемлемыми приложениями к договору.

2.6. Сроки выполнения работ определяются в заданиях Заказчика.

3. Цена работы и порядок ее оплаты
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2. отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

4.1.3. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;

4.1.4. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.2. обеспечить Подрядчика материалами, оборудованием и т.д.;

4.2.3. уплачивать с начисленных Подрядчику выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

4.2.4. с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.2. использовать в ходе выполнения работы материалы соответствующего качества;

4.3.3. не реже одного раза в ______ информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.4. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;

4.3.5. по требованию Заказчика представлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;

4.3.6. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

4.3.7. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;

4.3.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;

4.3.9. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;

4.3.10. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или результатам выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 4.4 договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности.

4.6. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания — соответствующими необходимому ходу работ.

5. Обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. предоставлять при необходимости места для выполнения Подрядчиком работ, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

5.1.2. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующего вида работ;

5.1.3. не допускать (отстранять от работы) к выполнению работ Подрядчика, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

5.1.4. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок условий выполнения работ по настоящему договору, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

5.1.5. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

5.2.2. использовать средства индивидуальной защиты;

5.2.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

5.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные настоящим договором для безопасного выполнения работ.

6. Основания досрочного расторжения договора
7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность:

7.2. Заказчик несет ответственность за:

7.2.1. неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2 договора;

7.2.2. несвоевременную оплату выполненной работы — уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. Дополнительные условия

8.1. Все споры по договору разрешаются сторонами в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

8.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

9.1.1. Юридический адрес: _____________________________________________

9.1.2. Местонахождение: _______________________________________________

9.1.3. Банковские реквизиты:___________________________________________

9.1.4. Тел. (факс): ___________________________________________________

9.2. Подрядчик: _______________________________________________________

9.2.1. Регистрация по адресу: _________________________________________

9.2.2. Местожительство: _______________________________________________

9.2.3. Тел.: __________________________________________________________

г.___________ N ______ «___» ___________ ____ г.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________

действующего на основании __________________________________________

(Устава, Положения, Доверенности,

Свидетельства — их N, дата)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________

действующего на основании __________________________________________

(Устава, Положения, Доверенности,

Свидетельства — их N, дата)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика

следующую работу: __________________________________________________

(указать, какую работу, ее объем, качество)

а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется за риск ______________________________.

2. СРОКИ И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются из материала

____________________________________ силами и средствами Подрядчика.

2.2. Подрядчик ________________________________________________

(самостоятельно, по согласованию с Заказчиком)

определяет способы выполнения задания Заказчика.

Подрядчик _________________________ привлечь к исполнению своих

(вправе, не вправе)

2.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно

(подробно описать требования, которым должно

соответствовать качество, или дать ссылку на требования, обычно

предъявляемые к работам соответствующего рода, или указать,

каким документам, образцам, эталонам, оригиналам и т.д. должно

2.4. Подрядчик гарантирует качество ___________________________

_________________________________ в течение _______________________.

изготовленной вещи) (срок)

В пределах названного срока Подрядчик безвозмездно устраняет

выявленные в процессе эксплуатации недостатки, если они возникли

не в результате неправильной эксплуатации вещи.

Сроки устранения недостатков, неисправностей _________________

с момента получения информации от Заказчика о выявленных

При просрочке выполнения работ по устранению недостатков

Подрядчик несет ответственность в виде _____________________________

(штраф — его размер;

пеня — % за каждый день просрочки, возмещение убытков, замена

вещи и т.д. — по выбору сторон одно, другое или все названное)

2.5. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения

оговоренных в п. 1.1 работ:

начальный срок — _____________________________________________;

завершение отдельных этапов работы — __________________________

(какие этапы, сроки

конечный срок выполнения всех работ __________________________.

2.6. Предусмотренные п. 1.1 договора работы выполняются по

месту нахождения __________________________________________________.

(Заказчика, Подрядчика, иное место)

2.7. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по

договору подряда получила от другой стороны информацию

(о новых решениях, технических знаниях, др. информацию)

а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая

тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой

стороны. При нарушении данных обязательств виновная сторона

возмещает ущерб другой стороне в размере _________________________

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ составляет ________________________

(руб., эквивалент долл. США,

Расчет стоимости определяется _________________________________

___________________________________, прилагаемой к данному договору.

3.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались

меньше тех, которые учитывались при определении цены в

_________________________________________, оплата работ производится

(по фактической себестоимости, по ценам, определенным в смете

(протоколе цен, калькуляции), иным образом)

3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную п. 3.1

договора стоимость работ ___________________________________________

(указать порядок оплаты — после

окончания работы согласно акту приемки, или досрочно в качестве

____________________________________ в течение ____________________.

предоплаты, или иной порядок) (срок)

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не

вмешиваясь в его деятельность;

— отказаться от договора и потребовать возмещения убытков,

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора

или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку

становится явно невозможным;

— отказаться от договора либо поручить исправление работы

другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения

убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она

не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее

Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;

— отказаться при наличии уважительных причин от договора

подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть

установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления

об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

4.2. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в

выполнении им работы. В частности, _______________________________

(указать конкретно, в чем

должно выражаться содействие, например, передать информацию,

подготовить персонал, обеспечить режим работы и т.д.)

4.3. Для обеспечения своевременного выполнения работ

Подрядчиком Заказчик обязан обеспечить в ___________________________

(перечислить встречные обязанности Заказчика,

например, предоставление оборудования, материалов, документации,

образцов, макетов и т.д.)

4.4. Заказчик обязан в _____________________________ с участием

Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы,

подписав акт приемки. Все недостатки выполненной работы,

выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до

получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных

Заказчиком материала, оборудования, технической документации или

переданной для переработки (обработки) вещи;

2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика

последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые

грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо

создают невозможность ее завершения в срок.

4.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и

потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если

Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны

Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.5 договора, в

разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные

материал, оборудование, техническую документацию или переданную

для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе

выполнения работы или не примет других необходимых мер для

устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом

работы информацию, касающуюся ______________________________________

предмета договора, в частности _____________________________________

документацию, инструкции и сведения)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на

себя обязательств стороны несут следующую ответственность:

— за некачественное выполнение работ — _______________________;

— за просрочку выполнения работ — ____________________________;

— за непередачу оговоренной в п. 4.7 договора информации —

— за невыполнение обязательств, предусмотренных пп. 4.2, 4.3

— за несвоевременную оплату выполненной работы — ______________

5.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить

установленную данным договором стоимость работ Подрядчик имеет

право на удержание результатов работы, а также принадлежащих

(оборудования, остатков неиспользуемого

_______________________________ до уплаты Заказчиком соответствующих

6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором,

стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора,

решаются в суде ____________________________________________________

(указать — в каком, какого государства, в

соответствии с каким законодательством)

9. Дополнительные условия:

10. Юридические адреса сторон:

Банковские реквизиты: _________________________________________

УНН _________________________ ОКПО ____________________________

Тел. (факс): __________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

УНН ___________________________ ОКПО __________________________

Тел. (факс): __________________________________________________

Подрядчик ___________________ Заказчик ___________________

Внимание!
Данный договор является лишь образцом, взятым из открытых источников. Администрация сайта не имеет к его составлению никакого отношения. Перед применением проконсультируйтесь с юристом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик принять и оплатить следующие работы: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 1.2. Указанные в п. 1.1. настоящего договора работы Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика в срок с __ ______ 20__ г. по __ ______ 20__ г. 1.3. Подрядчик обязуется строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения работ. 1.4. Факт выполнения работ подтверждается соответствующим Актом сдачи-приемки выполненных работ, составляемым по итогам работы за каждый месяц.

2. ЦЕНА РАБОТЫ

2.1. Общая стоимость работ ориентировочно составляет _______ (______________________________) белорусских рублей. Расчет стоимости определяется сметой, прилагаемой к данному договору (Приложение N 1). 2.2. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь сумма, подлежащая к выплате Подрядчику, рассчитывается Заказчиком с учетом следующих удержаний: — подоходный налог (по ставке 12%); — отчисления в пенсионный фонд (1%).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется выплачивать Подрядчику ежемесячное вознаграждение в размере, порядке и сроки, указанные в Акте сдачи-приемки выполненных работ. 3.2. Вознаграждение Подрядчику выплачивается не позднее __ числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан: уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности; осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в п. 1.1. работ; не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ; обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий; расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством. 4.2. Подрядчик обязан: соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации; использовать средства индивидуальной защиты; проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ. 4.3. В случае досрочного расторжения Договора согласно п. 7.2. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение за фактически выполненную работу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ____% от суммы вознаграждения Подрядчика за текущий месяц, за каждый день просрочки. 5.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий по обеспечению Подрядчику безопасных условий труда, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по __ ______ 20__ г. 6.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны будут разрешать споры по настоящему договору путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования споров — в установленном законодательством порядке. 7.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях: — обоюдного согласия Сторон; — по инициативе одной из Сторон при условии заблаговременного, не менее чем за один месяц письменного уведомления другой стороны.

8. АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: Подрядчик: _______________________________ _____________________________ _______________________________ _____________________________ _______________________________ _____________________________ _______________________________ _____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: __________________ _________________ ________________ ___________ М.П.

С уважением, юрист Заблоцко-Горький Дмитрий Александрович

Внимание ВАЖНО .

Если вы найдете качественные юридические услуги, стоимость которых ниже наших тарифов — звоните — мы сделаем цену еще ниже на 10 %.

1) Мы на рынке юридических услуг — 7 лет.
2) Юристы нашей компании аттестованы Министерством юстиции Республики Беларусь на профессиональное соответствие.

Продать или купить бизнес, франшизу, стартап на территории Республики Беларусь стало значительно проще с открытием нового интернет портала – Podan.by

И внимание акция. ТОЛЬКО ДО 01.05.2018 г. размещение объявлений абсолютно бесплатно. Помогите нам пожалуйста наполнить сайт– Вы нам свое объявление, мы Вам быструю продажу и бесплатную рекламу.

Взыскание задолженности по договорам поставки и возмездного оказания услуг стало доступнее и проще.

Вы решили создать свой бизнес, но не знаете с чего начать. Мы за многолетнюю практику собрали воедино в одну юридическую консультацию все наиболее важные вопросы о создании бизнеса в Республики Беларусь для начинающих сове дело.


Статьи по теме